【建设工程施工合同范文】在工程建设过程中，签订一份规范、严谨的施工合同是保障双方权益、明确责任的重要法律文件。本文提供一份建设工程施工合同范文，供参考使用。请注意，实际应用中应根据具体项目情况由专业法律人士进行审核与修改。

建设工程施工合同

合同编号：__________

签订日期：__________

签订地点：__________

甲方（发包人）：____________________

法定代表人/负责人：_______________

地址：_____________________________

联系电话：_________________________

乙方（承包人）：____________________

法定代表人/负责人：_______________

地址：_____________________________

联系电话：_________________________

鉴于甲方拟对位于__________的建设工程进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，经双方友好协商，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：________________________

2. 工程地点：________________________

3. 工程包括但不限于土建、安装、装修等（详见附件一《工程量清单》）

4. 工程规模：建筑面积约________平方米

5. 工程造价：人民币________元（大写：________元整）

二、合同工期

1. 开工日期：________年____月____日

2. 竣工日期：________年____月____日

3. 总工期为____日历天，自开工之日起计算。

4. 如因不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并协商解决办法。

三、工程质量要求

1. 乙方应严格按照国家相关法律法规及施工技术标准进行施工，确保工程质量符合设计要求及行业规范。

2. 工程验收按国家现行标准执行，验收合格后方可交付使用。

3. 若因乙方原因造成工程质量不合格，乙方应承担返工、修复及相关费用。

四、合同价款及支付方式

1. 合同总价为人民币________元（大写：________元整）。

2. 付款方式：

- 合同签订后____日内支付合同总价的____%作为预付款；

- 工程进度达到____%时支付____%；

- 工程竣工验收合格后支付剩余____%。

3. 付款方式为银行转账，乙方应提供合法有效的发票。

五、双方权利与义务

甲方权利与义务：

1. 提供施工所需的相关资料及现场条件；

2. 按合同约定及时支付工程款项；

3. 对乙方的施工过程进行监督与检查。

乙方权利与义务：

1. 按照合同约定完成施工任务，确保工程质量与安全；

2. 接受甲方及监理单位的监督管理；

3. 保证施工人员的安全，遵守相关安全生产法规。

六、违约责任

1. 任何一方未按合同履行义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。

2. 因乙方原因导致工程延期，每逾期一天，按合同总价的____%向甲方支付违约金。

3. 因甲方原因导致工程停工或延期，应向乙方支付相应的误工费用。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可提交________仲裁委员会仲裁，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________年____月____日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________年____月____日

附件：

1. 工程量清单

2. 施工图纸

3. 技术规范说明

> 温馨提示：本文仅为参考模板，实际签署前请务必咨询专业律师并结合项目具体情况调整条款，以确保合同的合法性与有效性。